知名北京刑事律師，刑辯律師為您解析破壞交通工具，交通設(shè)施罪，破壞公共設(shè)備危害公共安全罪。擅長破壞交通工具，交通設(shè)施罪辯護(hù)律師為您提供刑事法律...
想要咨詢北京律師嗎？想要咨詢知名北京律師、資深北京律師、專業(yè)北京律師嗎？本站有豐富北京律師資源，為您提供全方位法律咨詢服務(wù)。本站提供付費(fèi)法律...
想請北京律師代寫起訴狀、答辯狀、上訴狀嗎？想請北京律師審查，起草合同、章程，股東協(xié)議嗎？想請北京律師調(diào)查取證、代理案件，出庭辯護(hù)嗎？有意者，請登錄北京...
王健、王國典工程重大安全事故二審刑事判決書
時間：2020年06月24日 來源： 作者： 瀏覽次數(shù)：5023 收藏[0]河北省張家口市中級人民法院
刑 事 判 決 書
（2017）冀07刑終150號
原公訴機(jī)關(guān)河北省張家口市萬全區(qū)（原萬全縣）人民檢察
院。
上訴人（原審被告人）王健，男，1964年9月16日出生，漢族，碩士文化，原系中冶沈勘秦皇島工程技術(shù)有限公司第二工程處處長，住河北省秦皇島市海港區(qū)。2011年12月29日因涉嫌犯工程重大安全事故罪被原萬全縣公安局刑事拘留，2012年1月14日被依法逮捕，同年2月4日被取保候?qū)?，同?0月17日經(jīng)原萬全縣人民法院決定，由原萬全縣公安局依法逮捕。2014年1月3日被本院取保候?qū)彛?017年1月3日被萬全區(qū)人民法院取保候?qū)彛?018年1月3日被本院取保候?qū)彙?/span>
辯護(hù)人艾連慶，河北隆業(yè)律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人任寶珍，男，1943年12月13日出生，漢族，大學(xué)文化，中冶沈勘秦皇島設(shè)計研究院有限公司顧問總工，住河北省秦皇島市海港區(qū)。
上訴人（原審被告人）王國典，男，1949年10月1日出生，漢族，大學(xué)文化，原系中冶集團(tuán)秦皇島冶金設(shè)計研究總院退休職工，住河北省秦皇島市海港區(qū)（戶籍地上海市浦東新區(qū)）。2011年12月21日因涉嫌犯工程重大安全事故罪被原萬全縣公安局取保候?qū)彛?012年10月17日經(jīng)原萬全縣人民法院決定，被原萬全縣公安局依法逮捕。同年12月28日被原萬全縣人民法院取保候?qū)彛?017年1月3日被萬全區(qū)人民法院取保候?qū)彛?018年1月3日被本院取保候?qū)彙?/span>
辯護(hù)人王建業(yè)，男，1967年5月10日出生，漢族，大學(xué)文化，中冶沈勘秦皇島設(shè)計研究院有限公司總經(jīng)理助理，住河北省秦皇島市海港區(qū)。
上訴人（原審被告人）白振琦，男，1963年8月31日出生，漢族，大學(xué)文化，原系中冶沈勘秦皇島工程技術(shù)有限公司高級工程師，住河北省秦皇島市海港區(qū)。2011年12月9日因涉嫌犯工程重大安全事故罪被原萬全縣公安局刑事拘留，2012年1月14日被依法逮捕，同月20日被取保候?qū)?，同?0月17日經(jīng)原萬全縣人民法院決定，被原萬全縣公安局依法逮捕。同年12月14日被原萬全縣人民法院取保候?qū)彛?017年1月3日被萬全區(qū)人民法院取保候?qū)彛?018年1月3日被本院取保候?qū)彙?/span>
辯護(hù)人吳秀萍，河北吳秀萍律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人梁建平，男，1965年7月3日出生，漢族，大學(xué)文化，中冶沈勘秦皇島設(shè)計研究院有限公司教授級高工，住秦皇島市海港區(qū)。
河北省張家口市萬全區(qū)（原萬全縣）人民法院審理萬全區(qū)（原萬全縣）人民檢察院指控原審被告人阮某1、王健、李某1、王國典、白振琦、郝某1、張某1、王某3、王某2犯工程重大安全事故罪一案，于2012年12月25日作出（2012）萬刑初字第103號刑事判決，認(rèn)定被告人阮某1犯工程重大安全事故罪，判處有期徒刑四年零六個月，并處罰金100萬元；被告人王健犯工程重大安全事故罪，判處有期徒刑四年，并處罰金100萬元；被告人李某1犯工程重大安全事故罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金15萬元；被告人王國典犯工程重大安全事故罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金15萬元；被告人白振琦犯工程重大安全事故罪，免予刑事處罰；被告人郝某1犯工程重大安全事故罪，免予刑事處罰；被告人張某1犯工程重大安全事故罪，免予刑事處罰；被告人王某3犯工程重大安全事故罪，免予刑事處罰；被告人王某2犯工程重大安全事故罪，免予刑事處罰。原審被告人阮某1、王健、王國典、王某2不服，提出上訴。本院于2013年3月9日以（2013）張刑終字第19號刑事裁定，撤銷原判，發(fā)回重審。原萬全縣人民法院于2013年5月3日作出（2013）萬刑初字第36號刑事判決，認(rèn)定被告人阮某1犯工程重大安全事故罪，判處有期徒刑四年零六個月，并處罰金100萬元；被告人王健犯工程重大安全事故罪，判處有期徒刑四年，并處罰金100萬元；被告人李某1犯工程重大安全事故罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金15萬元；被告人王國典犯工程重大安全事故罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金15萬元；被告人白振琦犯工程重大安全事故罪，免予刑事處罰；被告人郝某1犯工程重大安全事故罪，免予刑事處罰；被告人張某1犯工程重大安全事故罪，免予刑事處罰；被告人王某3犯工程重大安全事故罪，免予刑事處罰；被告人王某2犯工程重大安全事故罪，免予刑事處罰。原審被告人阮某1、王健、王國典、王某2不服，提出上訴。本院于2014年9月3日以（2013）張刑終字第61號刑事判決，認(rèn)定：一、維持萬全區(qū)人民法院（2013）萬刑初字第36號刑事判決的第三、六、七、八項，即被告人李某1犯工程重大安全事故罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金15萬元；被告人郝某1犯工程重大安全事故罪，免予刑事處罰；被告人張某1犯工程重大安全事故罪，免予刑事處罰；被告人王某3犯工程重大安全事故罪，免予刑事處罰。二、撤銷萬全區(qū)人民法院（2013）萬刑初字第36號刑事判決的第一、二、四、五、九項，即被告人阮某1犯工程重大安全事故罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金100萬元；被告人王健犯工程重大安全事故罪，判處有期徒刑四年，并處罰金100萬元；被告人王國典犯工程重大安全事故罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金15萬元；被告人白振琦犯工程重大安全事故罪，免予刑事處罰；被告人王某2犯工程重大安全事故罪，免予刑事處罰。三、被告人阮某1犯工程重大安全事故罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金50萬元。四、將被告人王健、王國典、白振琦涉案部分發(fā)回萬全縣人民法院重新審判。五、被告人王某2無罪。原萬全縣人民檢察院于2015年3月10日作出萬檢刑撤訴[2015]1號撤回起訴決定書。2015年3月16日原萬全縣人民法院以（2014）萬刑初字第85號刑事裁定準(zhǔn)予萬全縣人民檢察院撤訴。原審被告人王健、王國典、白振琦不服，提出上訴。本院于2015年6月8日以（2015）張刑終字第90號刑事裁定：駁回上訴，維持原裁定。2015年9月23日原萬全縣人民檢察院以萬檢公訴科刑訴[2015]18號起訴書指控原審被告人王健、王國典、白振琦犯工程重大安全事故罪，再次向原萬全縣人民法院提起公訴。原萬全縣人民法院于2015年11月24日作出（2015）萬刑初字第63號刑事判決，認(rèn)定被告人王健犯工程重大安全事故罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣五十萬元；被告人王國典犯工程重大安全事故罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣十五萬元；被告人白振琦犯工程重大安全事故罪，免予刑事處罰。原審被告人王健、王國典、白振琦不服，提出上訴。本院于2016年7月13日以（2016）冀07刑終7號刑事裁定，撤銷原判，發(fā)回萬全區(qū)人民法院依法審查。2016年8月16日萬全區(qū)人民法院將原審被告人王健、王國典、白振琦犯工程重大安全事故一案，退回萬全區(qū)人民檢察院。2017年1月3日萬全區(qū)人民檢察院又提起公訴。萬全區(qū)人民法院于2017年6月19日作出（2017）冀0729刑初1號刑事判決，認(rèn)定被告人王健犯工程重大安全事故罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣五十萬元；被告人王國典犯工程重大安全事故罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣十五萬元；被告人白振琦犯工程重大安全事故罪，免予刑事處罰。原審被告人王健、王國典、白振琦不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，于2017年12月18日公開開庭審理了本案。張家口市人民檢察院檢察員閆某、代理檢察員王某1出庭履行職務(wù)，原審被告人王健及其辯護(hù)人艾連慶、任寶珍，原審被告人王國典及其辯護(hù)人王建業(yè)，原審被告人白振琦及其辯護(hù)人吳秀萍、梁建平到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審判決認(rèn)定，中冶沈勘秦皇島工程技術(shù)有限公司負(fù)責(zé)鴻聚苑住宅樓6號樓（后因改變位置改稱6-A號樓）、7號樓、8號樓的地基強(qiáng)夯工程，被告人王健是項目經(jīng)理，被告人王國典負(fù)責(zé)6-A號樓和8號樓地基強(qiáng)夯工作，被告人白振琦負(fù)責(zé)7號樓地基強(qiáng)夯工作。在6-A號樓的位置發(fā)生改變，6-A號樓，7號樓，8號樓加長后，三被告人在明知地基未做地勘的情況下仍進(jìn)行強(qiáng)夯施工處理。
鴻聚苑住宅樓施工完成后，6-A號樓、7號樓、8號樓產(chǎn)生了地基沉降，墻體裂縫。經(jīng)國家建筑工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心、河北建筑工程司法鑒定中心鑒定，6-A、7、8號樓強(qiáng)夯影響范圍內(nèi)填土不均勻，強(qiáng)夯未完全消除填土濕陷性，從而引發(fā)6-A、7、8號樓地基產(chǎn)生不均勻沉降，最終導(dǎo)致主體結(jié)構(gòu)裂縫及其他建筑物外觀缺陷；6-A、7、8號樓強(qiáng)夯地基處理范圍小于相關(guān)規(guī)范的規(guī)定；6-A、8號樓各遍夯擊點(diǎn)布置及夯點(diǎn)施工不符合相關(guān)規(guī)范要求；地基質(zhì)量規(guī)范不符合相關(guān)規(guī)范要求。6-A號樓、7號樓、8號樓結(jié)構(gòu)安全性、抗震性能均不滿足安全使用要求。專家建議應(yīng)對6-A號樓、7號樓、8號樓拆除重建。
6-A、7、8號樓當(dāng)時工程總造價為16500456.9元（其中6-A號樓為5821939.2元，7號樓為5821939.3元，8號樓為4856578.4元）；工程總設(shè)計費(fèi)為139800元（其中6-A號樓為26500元，7號樓為61800元，8號樓為51500元）；勘察費(fèi)為22644元（根據(jù)建設(shè)工程勘察合同以每棟樓平均值計：6-A號樓為8000元、7、8號樓分別為7322元）；工程監(jiān)理費(fèi)為132003.66元（16500456.9*0.8%=132003.66元）。經(jīng)廊坊鑫宇工程造價司法鑒定中心鑒定，張家口萬全縣鴻聚苑6-A、7、8號樓加固工程的總造價為5239654元（其中6-A號樓為2905659元，7號樓為1528833元，8號樓為805162元）。
原判列舉了恒基公司京北重鎮(zhèn)第一村1號、5號、6號樓巖土工程勘察報告（編號HJ07-hongz）、中冶沈勘秦皇島工程技術(shù)有限公司巖土工程勘察報告、設(shè)計圖、地基處理合同，中冶公司京北重鎮(zhèn)第一村6-A號和８號住宅樓強(qiáng)夯加固竣工報告、中冶公司京北重鎮(zhèn)第一村７號住宅樓強(qiáng)夯加固竣工報告、6-A號住宅樓墻體開裂后的地基勘察與調(diào)查報告，工程檢測合同、國家建筑工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心鑒定報告、河北建筑工程司法鑒定中心司法鑒定意見書，施工日志及秦皇島市眾工檢測有限公司強(qiáng)夯地基靜載報告、原萬全縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局的證明、綜開公司與恒基公司簽訂建設(shè)工程巖土勘察合同、綜開公司與中冶公司2007年3月27日簽訂建設(shè)工程勘察合同、綜開公司與張家口建筑勘察設(shè)計院2007年4月訂立的建設(shè)工程設(shè)計合同、綜開公司與張家口市同園建筑工程項目管理有限公司簽訂的建設(shè)工程委托監(jiān)理合同。廊坊鑫宇工程造價司法鑒定中心鑒定。
被告人王健、王國典、白振琦的戶籍證明信，證人阮某1、李某1、王某2、尚某、孫某1、孫某2、宮某、張某2、邵某證言，被告人王健、王國典、白振琦供述等證據(jù)證實(shí)了上述事實(shí)。
萬全區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人王健作為中冶沈勘秦皇島工程技術(shù)有限公司關(guān)于原萬全縣鴻聚苑6-A號、7號、8號住宅樓地基處理工程的總負(fù)責(zé)人，在張家口萬全縣住宅樓的地基處理過程中，為了其公司取得工程利益，未按國家規(guī)定的程序施工，降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和縮短工期，被告人王國典、白振琦作為施工責(zé)任人在地基處理過程中，不嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)規(guī)定，而是按被告人王健的指示操作，其后果必然導(dǎo)致地基處理結(jié)果不符合要求。河北建筑工程司法鑒定中心和國家建筑工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心“地基不均勻沉降與之有因果關(guān)系”的意見，予以采納。故被告人王健、王國典、白振琦的行為均已構(gòu)成工程重大安全事故罪。萬全區(qū)人民檢察院對被告人王健、王國典、白振琦的指控，基本事實(shí)清楚、基本證據(jù)充分，適用法律意見正確，應(yīng)予支持。被告人王健及其辯護(hù)人、被告人王國典及其辯護(hù)人、被告人白振琦及其辯護(hù)人的無罪辯護(hù)意見，證據(jù)不足，理由不充分，均不予采信。被告人王國典犯罪情節(jié)較輕，可從輕處罰。被告人白振琦犯罪情節(jié)較輕且在案發(fā)后能夠賠償因其犯罪行為所造成的部分經(jīng)濟(jì)損失，可免予刑事處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百三十七條、第三十七條、第五十二條、第五十三條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，認(rèn)定：被告人王健犯工程重大安全事故罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣五十萬元。被告人王國典犯工程重大安全事故罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣十五萬元。
被告人白振琦犯工程重大安全事故罪，免予刑事處罰。
上訴人王健及其辯護(hù)人艾連慶、任寶珍，上訴人王國典及其辯護(hù)人王建業(yè)，上訴人白振琦及其辯護(hù)人吳秀萍、梁某均主要提出以下上訴理由、辯解及辯護(hù)意見：
1、國檢中心出具的鑒定報告不客觀、不真實(shí)。理由為：（1）國檢中心技術(shù)鑒定所依據(jù)的只有“建研地基”的勘察報告，其判斷所依據(jù)的6個測試數(shù)據(jù)中5個數(shù)據(jù)未在強(qiáng)夯地基范圍之內(nèi)，1個數(shù)據(jù)勉強(qiáng)在強(qiáng)夯范圍內(nèi)；13個動力觸探指標(biāo)僅有一個在強(qiáng)夯處理后的地基上，不能表達(dá)地基加固的效果。（2）沒有考慮到張家口市恒基巖土工程公司在《勘察報告》中指出“只有對邊坡進(jìn)行治理后，方可進(jìn)行本工程的建設(shè)”的意見。且張家口市建筑勘察公司、中冶沈勘巖土公司、秦皇島眾工檢測公司也都明確提出必須消除隱患和修建擋土墻的建議，但直到6-A樓完全建成，也未實(shí)施該擋土墻的建設(shè)；（3）地基處理7.5米深度設(shè)計要求是在事故后補(bǔ)充的，且7.5米的設(shè)計要求與地質(zhì)結(jié)構(gòu)也并不符；另地基處理后還出現(xiàn)暖氣跑水、加固灌漿時加大開裂等外因?qū)Φ鼗a(chǎn)生影響的因素，故國檢中心所作出的涉案樓房地基部分的鑒定結(jié)論是無效的。
2、河北省建設(shè)工程司法鑒定中心的鑒定意見不能作為本案證據(jù)。理由為：一是鑒定機(jī)構(gòu)沒有按照程序進(jìn)行案情調(diào)查、組織聽證、專項詢問、現(xiàn)場勘查，武斷的排除開發(fā)商、勘察設(shè)計、主體施工、監(jiān)理在該樓群建設(shè)過程中的行為責(zé)任，排除了建設(shè)場地自身的地質(zhì)條件以及建筑物產(chǎn)生裂縫的其他因素；鑒定意見所依據(jù)的設(shè)計圖紙為假證，圖紙上的地基方面的數(shù)據(jù)是事后涂改過的，地基施工時是不存在的；國檢中心的鑒定報告及建研地基公司的勘查結(jié)論，鑒定程序不合法、內(nèi)容失真；在尚未進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查、補(bǔ)充勘驗(yàn)、取樣試驗(yàn)驗(yàn)證的情況下僅依據(jù)多次開庭論證存有爭議而不被采納的假證，故作出的鑒定意見不具有真實(shí)性。二是該鑒定的委托、鑒定過程、結(jié)論形成均未依程序告知本案各被告人，公訴機(jī)關(guān)逕行作為定案證據(jù)予以提供，已違反了《刑事訴訟法》第146條規(guī)定，屬于程序違法。三是該鑒定意見書不屬于刑訴法規(guī)定的新證據(jù)。因此，鑒定意見書所依據(jù)的事實(shí)及證據(jù)材料在案件中早已存在，不屬新發(fā)現(xiàn)；出具的鑒定結(jié)論也與此前國檢中心出具的意見一致，亦不屬于新意見。
3、因涉案工程已被全部拆除，本案依據(jù)司法鑒定程序擬查明涉案工程質(zhì)量問題的條件已不具備，而國檢中心及河北建工司法鑒定中心的鑒定意見均不能作為證據(jù)使用，故不能認(rèn)定王健等人構(gòu)成工程重大安全事故罪。
張家口市人民檢察院檢察員出庭意見為：1、河北建筑工程司法鑒定中心的鑒定意見書系鑒定機(jī)構(gòu)及鑒定人員依據(jù)專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和鑒定規(guī)范所作出，具有刑事訴訟法要求的證據(jù)資格和證明力，足以證明原指控的犯罪事實(shí)。2、新證據(jù)是指撤回起訴后收集、調(diào)取的足以證明原指控犯罪事實(shí)的證據(jù)。該鑒定意見書是檢察機(jī)關(guān)在撤回起訴后重新收集、調(diào)取的證據(jù)，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定屬于新證據(jù)。
經(jīng)審理查明，2006年張家口京西紅蘋果綜合開發(fā)有限公司（簡稱：綜開公司）啟動建設(shè)鴻聚苑住宅樓工程項目，2007年1月18日綜開公司和張家口市恒基巖土工程有限公司（以下簡稱恒基公司）簽訂建設(shè)工程勘察合同。恒基公司承攬鴻聚苑1#、5#、6#樓的巖土勘察工程，工程概況中注明6#樓長為72米。2007年1月恒基公司出具了1#、5#、6#樓的巖土工程勘察報告。2007年3月27日綜開公司與中冶沈勘秦皇島工程技術(shù)有限公司（以下簡稱中冶公司）簽訂了建設(shè)工程勘察合同，由中冶公司承攬鴻聚苑包括7#、8#等住宅樓的巖土勘察工程。2007年4月7日中冶公司出具鴻聚苑7#、8#等住宅樓的巖土工程勘察報告，勘探點(diǎn)平面布置圖和工程地質(zhì)剖面圖顯示7#和8#樓的樓長約為76.69米和76.67米。
2007年4月，綜開公司超出地勘范圍與范立榮代表的張家口設(shè)計公司簽訂建設(shè)工程設(shè)計合同，張家口設(shè)計公司負(fù)責(zé)鴻聚苑6-A#、7#、8#等住宅樓的設(shè)計工作，合同約定6-A#、7#住宅樓的建筑面積均為8821.12平方米，8#樓為7358.44平方米。王某2具體負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)設(shè)計工作，制作出加長后的設(shè)計圖即6-A#和7#住宅樓的設(shè)計長度均為94.4米、8#住宅樓的設(shè)計長度為78.8米?；A(chǔ)平面布置圖顯示，6-A#住宅樓的結(jié)構(gòu)設(shè)計的依據(jù)是恒基公司的巖土勘察報告HJ07-hongz（報告上6#樓樓座處）；7#住宅樓的設(shè)計依據(jù)是中冶公司的巖土勘察報告2007K054（對應(yīng)于報告中6#樓）；8#住宅樓的設(shè)計依據(jù)是中冶公司的巖土勘察報告2007K054（對應(yīng)于報告中7#樓）。同時，基礎(chǔ)平面布置圖作出以下說明：6-A#和7#住宅樓地基處理后全部消除濕陷性，用強(qiáng)夯置換處理至基底；處理后基底以下7.5米范圍內(nèi)土層壓縮模量不小于20mpa，不大于25mpa，處理后地基承載力設(shè)計值FK=180kpa；8#住宅樓的地基用三七灰土分層回填至基底標(biāo)高，壓實(shí)系數(shù)不小于0.97，地基承載力設(shè)計值取180kpa。結(jié)構(gòu)設(shè)計總說明圖中要求6-A#、7#、8#住宅樓混合砂漿強(qiáng)度均為：1-3層為M10、4-6層為M7.5。
2007年4月25日，綜開公司將6-A#、7#、8#等住宅樓工程中的勘察、設(shè)計單位資質(zhì)證書、勘察、設(shè)計合同、項目立項批準(zhǔn)文件或備案文件、全套施工設(shè)計圖設(shè)計文件、工程勘察成果報告、建設(shè)工程規(guī)劃許可證等資料提交張家口市維佳工程設(shè)計咨詢有限公司，委托該公司對施工圖文件予以審查。張家口市維佳工程設(shè)計咨詢有限公司審查后，認(rèn)為該工程設(shè)計文件符合國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律規(guī)定，基礎(chǔ)和結(jié)構(gòu)體系安全，所送審的施工圖設(shè)計文件合格，并于2007年5月12日出具編號為071099的審查合格證書。
2007年5月8日，阮某1代表綜開公司在設(shè)計圖審查完成之前即與王健代表的中冶公司簽訂了地基處理合同，由中冶公司承攬鴻聚苑6-A#、7#、8#住宅樓等工程的地基處理業(yè)務(wù)。該合同約定，中冶公司的責(zé)任為采用公司的專有技術(shù)優(yōu)化地基處理方案，保證工程勘察和地基處理質(zhì)量達(dá)到規(guī)范和設(shè)計要求；地基處理工程費(fèi)用在現(xiàn)有換填3：7灰土基礎(chǔ)上降低30%；地基處理工程周期縮短一半，一般住宅樓控制在一周左右，復(fù)雜時控制在兩周之內(nèi)。住宅樓的地基處理深度為4米左右。地基處理方式為強(qiáng)夯或強(qiáng)夯置換。沒有將“完全消除濕陷性”的設(shè)計要求納入地基處理內(nèi)容。上訴人王健為地基處理工程的項目經(jīng)理，上訴人王國典負(fù)責(zé)6-A#樓和8#樓地基強(qiáng)夯工作，上訴人白振琦負(fù)責(zé)7#樓地基強(qiáng)夯工作。2007年5月23日、5月28日、8月7日中冶公司分別開始對6-A#、8#、7#樓地基處理施工。
2007年5月8日，阮某1代表綜開公司降低標(biāo)準(zhǔn)與尚某代表的秦皇島市眾工工程檢測有限公司（以下簡稱眾工檢測公司）簽訂工程檢測合同，委托眾工檢測公司承擔(dān)6-A#、7#、8#樓等工程強(qiáng)夯地基檢測任務(wù)。
2006年10月9日，阮某1代表綜開公司與李某2（另案處理）代表的福建省南安市第三建設(shè)有限公司（以下簡稱南安公司）簽訂建設(shè)工程施工合同。由南安公司負(fù)責(zé)鴻聚苑6-A#住宅樓的地上建筑工程。2007年4月15日，阮某1代表綜開公司與張某4代表的旺達(dá)公司簽訂建設(shè)工程施工合同，由旺達(dá)公司對鴻聚苑7#、8#住宅樓工程進(jìn)行施工。另案處理的被告人郝某1、張某1承建鴻聚苑住宅樓7#樓、8#樓的地上建筑，另案處理的被告人王某3是鴻聚苑7#、8#住宅樓地上工程的項目經(jīng)理。施工完成后，2011年1月25日萬全縣住建局委托國檢中心對6-A#、7#、8#住宅樓進(jìn)行檢測鑒定，經(jīng)檢測，6-A#、7#、8#住宅樓結(jié)構(gòu)安全性、抗震性能均不滿足安全使用要求，工程墻體砂漿強(qiáng)度不能滿足設(shè)計要求。
經(jīng)萬全縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局核算，6-A#、7#、8#樓當(dāng)時工程造價為16500456.8元，工程設(shè)計費(fèi)為139800元，勘察費(fèi)為22600元，工程監(jiān)理費(fèi)為132003.65元，共計16794860.45元。經(jīng)廊坊鑫宇工程造價司法鑒定中心鑒定，因砂漿強(qiáng)度不夠，鴻聚苑7#樓的加固費(fèi)用為1528833元，8#樓的加固費(fèi)用為805162元，合計2333995元。
萬全縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局根據(jù)2011年11月3日《張家口萬某聚苑6#、7#、8#住宅樓質(zhì)量問題處理的專家意見》經(jīng)報請縣政府研究，上述住宅建筑已拆除。
上述事實(shí)，有以下經(jīng)一、二審?fù)徟e證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
1、證人阮某1證言證實(shí)，其在公司擔(dān)任副經(jīng)理，主持日常工作。6#住宅樓改名為6-A#及6-A#、7#、8#住宅樓加長單元，是綜開公司工程部的米長廣和李某1負(fù)責(zé)的；地基處理合同是其和王健簽的，合同約定處理范圍是4米，而設(shè)計單位要求處理范圍是7.5米；地基檢測合同是其簽的，檢測費(fèi)用是15000元，做地基靜載實(shí)驗(yàn)的單位是王健給其介紹的；6-A#住宅樓的地上工程是南安公司的李某2承建的，7#、8#住宅樓的地上工程是旺達(dá)公司承建的，項目經(jīng)理記不住了，具體負(fù)責(zé)人是郝某1和張某1。
2、證人李某1證言證實(shí)，6-A#、7#、8#住宅樓加了一個單元未做補(bǔ)勘，而設(shè)計圖紙上有該加長的單元。其和阮某1、劉某1反映過不做地勘是違反規(guī)定的，但他們不采納其的建議，實(shí)際上就是為了省錢。強(qiáng)夯地基的處理深度是王健提出來的，阮某1認(rèn)可后與王健簽了地基處理的合同，阮某1的決定違反相關(guān)規(guī)范。地基承載力測試，是王健給介紹的一家秦皇島的公司做的，阮某1和這家公司談的。
3、被告人王健供述證實(shí)，在承攬鴻聚苑住宅樓工程時，技術(shù)上是其與李某1談的，價錢是其與綜開公司常務(wù)副總?cè)钅?談的，合同是其和阮某1簽的。一般在工地指揮干工作的是李某1。任何事情做決定的都是阮某1，李某1也是按照阮某1的意思辦事。7#、8#樓的地勘是他們公司做的，地基的長度是70多米。其是鴻聚苑6-A#、7#、8#住宅樓地基項目的項目經(jīng)理。王國典具體負(fù)責(zé)6-A#、8#住宅樓的地基強(qiáng)夯，白振琦具體負(fù)責(zé)7#樓的地基強(qiáng)夯。王國典是搞地勘的，沒有搞過地基處理。強(qiáng)夯地基處理方式是其提出的，甲方（綜開公司）也同意。6-A#、7#、8#住宅樓各加了一個單元都沒有做補(bǔ)勘。其在施工中向甲方提過作補(bǔ)勘，但甲方?jīng)]有同意。沒有做補(bǔ)勘，不符合相關(guān)規(guī)定，其為了承攬該項目也只能按甲方的要求做。其設(shè)計了強(qiáng)夯方案（一遍夯）和夯點(diǎn)的平面布置圖，王國典、白振琦按照設(shè)計方案和夯點(diǎn)平面布置圖施工。因甲方要求的工期太緊，而采用了一遍夯的方式。施工過程中下過雨，表面的土壤不符合一遍夯的條件。地基處理施工完成后，其向甲方推薦了眾工檢測公司，綜開公司委托眾工檢測公司做的地基承載力檢測。檢測結(jié)果是合格。
4、被告人王國典供述證實(shí)，其是給王健打工的，王健是6-A#、7#、8#住宅樓強(qiáng)夯工程的實(shí)際負(fù)責(zé)人。其來工地之前，和王健說了“以前沒有干過地基處理，可不可以管點(diǎn)別的”。王健說“地基處理簡單，按著圖紙做就行”，如何操作由王健教給其。其沒有見過設(shè)計單位出的設(shè)計圖，只是王健給其的夯點(diǎn)平面布置圖，其按照王健的圖安排工人干活。6-A#、8#住宅樓的地基靜載測試是秦皇島的一個公司做的，是王健找的公司。
5、被告人白振琦供述證實(shí)，其參與了7#樓的地基強(qiáng)夯工作，王健是項目經(jīng)理。7#樓的地基強(qiáng)夯工作是按照中冶公司的施工方案和王健的意見執(zhí)行的。7#樓增加了一個單元，其和王健提出過補(bǔ)勘，王健答復(fù)，甲方不同意。其剛調(diào)來不久，就按王健的意見進(jìn)行施工。7#樓地基完工后，甲方委托了秦皇島的一家公司進(jìn)行了載荷試驗(yàn)和動力觸探試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)論為合格。
6、證人郝某1證言證實(shí)，其以旺達(dá)公司的名義與綜開公司簽訂鴻聚苑7#、8#住宅樓施工合同，旺達(dá)公司的法人代表是張某4。項目經(jīng)理證是旺達(dá)公司安排用的王某3的，其和張某1實(shí)際負(fù)責(zé)7#、8#住宅樓的主體建筑工程。地基靜載實(shí)驗(yàn)是甲方找人做的，地基靜載實(shí)驗(yàn)的結(jié)論是合格。
7、證人張某1證言證實(shí)，其和郝某1投資承包了7#、8#住宅樓地上工程，開工前，綜開公司組織開會，秦皇島的地基處理單位在會上宣讀過地基驗(yàn)收合格的文件。
8、證人王某2證言證實(shí)，2007年3月，其從單位（張家口設(shè)計公司）接手6-A#、7#、8#住宅樓的結(jié)構(gòu)專業(yè)設(shè)計。其設(shè)計的6-A#、7#、8#住宅樓的樓長分別為94.4米、94.4米和78.8米，而地勘報告的長度分別為75米、76.7米和76.7米。超出部分沒有做補(bǔ)勘。
9、證人尚某在偵查階段所作的證言證實(shí)，2007年5月，綜開公司阮某1經(jīng)中冶公司推薦和其電話聯(lián)系，委托眾工檢測公司對鴻聚苑住宅樓的地基處理進(jìn)行檢測。其在電話中提出按照國家規(guī)定，每棟樓最少要做三個點(diǎn)的靜力載荷試驗(yàn)，但阮某1說費(fèi)用太高，只給其15000元的工程費(fèi)用，讓其一共做4個點(diǎn)的靜力載荷，然后根據(jù)這4個點(diǎn)的數(shù)據(jù)綜合針對5棟樓和4棟別墅的地基承載力出具檢測報告，其為了承攬這個項目，6-A#樓只做了一個點(diǎn)的靜力載荷試驗(yàn)、7#、8#樓沒有做靜力載荷試驗(yàn)，不能直接證明能否滿足設(shè)計要求180kpa。
10、綜開公司與恒基公司簽訂的建設(shè)工程勘察合同及恒基公司的巖土工程勘察報告證實(shí)，恒基公司承攬張家口鴻聚苑1#、5#、6#樓的巖土工程勘察。恒基公司于2007年1月出具張家口鴻聚苑1#、5#、6#住宅樓的巖土工程勘察報告,工程概況中稱6#樓樓長為72米。6-A#住宅樓的工程勘探費(fèi)為8000元。
11、綜開公司與中冶公司簽訂的建設(shè)工程勘察合同及中冶公司的巖土工程勘察報告證實(shí)，綜開公司于2007年3月27日與中冶公司簽訂巖土勘察合同，中冶公司承攬張家口鴻聚苑包括7#、8#等住宅樓的巖土工程勘察。中冶公司于2007年4月7日出具張家口鴻聚苑7#、8#住宅樓的巖土工程勘察報告，勘探點(diǎn)平面布置圖和工程地質(zhì)剖面圖顯示7#、8#樓長約為76.69米、76.67米。7#、8#住宅樓的工程勘探費(fèi)均為7322元。
12、建筑工程設(shè)計合同及設(shè)計圖證實(shí)，2007年4月，阮某1代表綜開公司與范立榮代表的張家口設(shè)計公司簽訂建設(shè)工程設(shè)計合同，張家口設(shè)計公司負(fù)責(zé)設(shè)計鴻聚苑6-A#、7#、8#等住宅樓。建筑設(shè)計的總平面定位圖顯示6-A#和7#住宅樓的設(shè)計長度均為94.4米、8#住宅樓的設(shè)計長度為78.8米?；A(chǔ)平面布置圖顯示，6-A#住宅樓的結(jié)構(gòu)設(shè)計的依據(jù)是恒基公司的巖土勘察報告HJ07-hongz（報告上6#樓樓座處）；7#住宅樓的設(shè)計依據(jù)是中冶公司的巖土勘察報告2007K054（對應(yīng)于報告中6#樓）；8#住宅樓的設(shè)計依據(jù)是中冶公司的巖土勘察報告2007K054（對應(yīng)于報告中7#樓）?；A(chǔ)平面布置圖附說明：處理后全部消除濕陷性，用強(qiáng)夯置換處理至基底；處理后基底以下7.5米范圍內(nèi)土層壓縮模量不小于20mpa，不大于25mpa，處理后地基承載力設(shè)計值FK=180kpa。在8#住宅樓的基礎(chǔ)平面布置圖附說明，用三七灰土分層回填至基底標(biāo)高，壓實(shí)系數(shù)不小于0.97，地基承載力設(shè)計值取180kpa。結(jié)構(gòu)設(shè)計總說明圖中要求6-A#、7#、8#等住宅樓混合砂漿強(qiáng)度均為：1-3層為M10、4-6層為M7.5。6-A#、7#、8#住宅樓的工程設(shè)計費(fèi)共計139800元。
13、施工圖設(shè)計文件審查委托單證實(shí)，2007年4月25日，綜開公司將6-A#、7#、8#等住宅樓工程中的勘察、設(shè)計單位資質(zhì)證書、勘察、設(shè)計合同、項目立項批準(zhǔn)文件或備案文件、全套施工設(shè)計圖設(shè)計文件、工程勘察成果報告、建設(shè)工程規(guī)劃許可證等資料提交張家口市維佳工程設(shè)計咨詢有限公司，委托該公司對施工圖文件予以審查。河北省施工圖設(shè)計文件審查報告書、審查合格書證實(shí)，張家口市維佳工程設(shè)計咨詢有限公司對綜開公司提交的文件進(jìn)行了審查，經(jīng)審查該工程設(shè)計文件符合國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，基礎(chǔ)和結(jié)構(gòu)體系安全，所送審的施工圖設(shè)計文件合格，并于2007年5月12日出具編號為071099的審查合格書。
14、地基處理合同證實(shí)，2007年5月8日，綜開公司與中冶公司簽訂地基處理合同，甲方代表阮某1，乙方代表王健。合同約定，中冶公司的責(zé)任為，采用公司的專有技術(shù)優(yōu)化地基處理方案，保證工程勘察和地基處理質(zhì)量達(dá)到規(guī)范和設(shè)計要求；地基處理工程費(fèi)用在現(xiàn)有換填3：7灰土基礎(chǔ)上降低30%；地基處理工程周期縮短一半，一般住宅樓控制在一周左右，復(fù)雜時控制在兩周之內(nèi)。住宅樓的地基處理深度為4米左右，地基處理的平面范圍以住宅樓外輪廓以外3米為準(zhǔn)。地基處理方式為強(qiáng)夯或強(qiáng)夯置換。該合同約定的強(qiáng)夯處理深度小于7.5米的設(shè)計要求，處理內(nèi)容無設(shè)計要求的完全消除濕陷性。
15、工程檢測合同證實(shí)，2007年5月8日，被告人阮某1代表綜開公司與尚某代表的眾工檢測公司簽訂工程檢測合同，綜開公司委托眾工檢測公司承擔(dān)6-A#、7#、8#樓等工程強(qiáng)夯地基檢測任務(wù)。合同約定：檢測工作量為住宅樓5棟（包括6-A#、7#、8#三棟住宅樓）和別墅4棟。工程費(fèi)用：靜力載荷試驗(yàn)4000元/點(diǎn)，動力觸探試驗(yàn)150元/點(diǎn)，標(biāo)準(zhǔn)貫入試驗(yàn)200元/點(diǎn)，檢測總費(fèi)用為15000元。
16、建設(shè)工程施工合同證實(shí)，2006年10月9日，被告人阮某1代表綜開公司與李某2代表的南安公司簽訂建設(shè)工程施工合同，由南安公司對綜開公司開發(fā)的鴻聚苑6#住宅樓工程進(jìn)行施工。2007年4月15日，被告人阮某1代表綜開公司與張某4代表的旺達(dá)公司簽訂建設(shè)工程施工合同，由旺達(dá)公司對鴻聚苑7#、8#住宅樓工程進(jìn)行施工。
17、國家建筑工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心（以下簡稱國檢中心）關(guān)于鴻聚苑住宅樓7#、8#樓上部結(jié)構(gòu)檢測鑒定報告證實(shí)，7#住宅樓地下室、第1層至第3層墻體砂漿的推定強(qiáng)度分別為：3.4Mpa、4.3Mpa、6.9Mpa、5.1Mpa,不滿足M10的設(shè)計要求;第5層至第6層墻體砂漿的推定強(qiáng)度分別為4.8Mpa、7.3Mpa,第5層、第6層的砂漿強(qiáng)度不滿足M7.5的設(shè)計要求。8#住宅樓地下室、第1層至第3層墻體砂漿的推定強(qiáng)度分別為：5.6Mpa、6.0Mpa、6.0Mpa、5.3Mpa,不滿足M10的設(shè)計要求;第4層至第6層墻體砂漿的推定強(qiáng)度分別為5.0Mpa、4.5Mpa、4.2Mpa,均不滿足M7.5的設(shè)計要求。從而證實(shí)7#、8#住宅樓結(jié)構(gòu)安全性、抗震性能均不滿足安全使用要求，工程墻體砂漿強(qiáng)度不能滿足設(shè)計要求。中冶公司《京北重鎮(zhèn)第一村6-A#、8#住宅樓強(qiáng)夯加固峻工報告》和《京北重鎮(zhèn)第一村7#住宅樓強(qiáng)夯加固峻工報告》證實(shí)了中冶公司對6-A#、7#、8#住宅樓地基處理的情況。
18、萬全縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局的證明證實(shí)，6-A#、7#、8#住宅樓的中標(biāo)造價共計16500456.8元；住建局曾組織五位專家就國檢中心出具的6-A#、7#、8#樓質(zhì)量問題進(jìn)一步論證，并由專家出具了“專家意見”，住建局依據(jù)專家意見報請縣政府研究決定將上述樓房拆除。
19、建設(shè)工程委托監(jiān)理合同及補(bǔ)充合同證實(shí)，監(jiān)理酬金計取公式為總投資×0.8%，故6-A#、7#、8#樓監(jiān)理費(fèi)為16500456.8元×0.8%=132003.65元。廊坊鑫宇工程造價司法鑒定中心鑒定證實(shí)，鴻聚苑6-A#樓、7#樓、8#樓加固工程的總造價為5239654元（其中6-A#樓為2905659元，7#樓為1528833元、8#樓為805162元）。
另，2013年11月28日在二審?fù)徶校謱ο铝凶C據(jù)進(jìn)行了舉證、質(zhì)證，并予以確認(rèn)。
1、萬全縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局建設(shè)行政違法案件調(diào)查報告證實(shí)，案件來源工作中發(fā)現(xiàn)，調(diào)查經(jīng)過和當(dāng)事人違法事實(shí)及主要證據(jù)：發(fā)現(xiàn)萬全縣鴻聚苑1-10#住宅樓工程存在嚴(yán)重的質(zhì)量問題，國家建筑工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心的鑒定報告顯示鴻聚苑住宅樓1-10#樓是不合格工程，把不合格工程未竣工驗(yàn)收就交付使用。萬全縣鴻聚苑1-10#樓鑒定報告和詢問筆錄。時間為2012年6月4日。
2、萬全縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局建設(shè)行政違法案件立案審批表證實(shí)，案件來源工作中發(fā)現(xiàn)，案情摘要：由張家口京西紅蘋果綜合開發(fā)公司開發(fā)的萬全縣鴻聚苑住宅樓6A#、7#、8#需拆除，2#、3#、4#樓需地基加固。執(zhí)法人員趙某、李某3，2011年10月3日。
3、國檢中心工程質(zhì)量檢測/檢查委托書（BETC-4204a）證實(shí)，2011年1月25日萬全縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局委托國檢中心對萬某聚苑住宅樓6-A#、7#和8#樓進(jìn)行檢測鑒定。
4、萬全縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局出具的說明，證實(shí)萬全縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局有權(quán)利對轄區(qū)內(nèi)的建設(shè)工程進(jìn)行行政監(jiān)督管理。
5、建設(shè)工程勘察合同（一）證實(shí)，2011年8月8日國檢中心與建研地基簽訂建設(shè)工程勘察合同，國檢中心委托建研地基承擔(dān)張家口萬某聚苑住宅樓6-A#、7#、8#樓勘察任務(wù)。
6、巖土工程勘察報告（建研地基基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司）證實(shí)，2011年7月建研地基出具了張家口萬某聚苑住宅樓6#、7#、8#樓巖土工程勘察報告。工程負(fù)責(zé)人李某4。
7、證人尚某當(dāng)庭證言證實(shí)，其檢測報告是現(xiàn)場情況的真實(shí)反映，和現(xiàn)場情況是一致的。按照建筑地基處理技術(shù)規(guī)范6.4.4,每個建筑地基的載荷試驗(yàn)檢驗(yàn)點(diǎn)不應(yīng)少于3點(diǎn)，按照慣例是一個場地一個樓三個點(diǎn)。其沒有授意過孫某1按照甲方的意思辦。6#、7#、8#樓還采用了動力觸探和標(biāo)灌試驗(yàn)，其做檢測是抽檢，只對抽檢部分負(fù)責(zé)。7#、8#樓不做靜載試驗(yàn)也可以。其沒有見過阮某1，但名字知道，和阮某1通過過電話，在聯(lián)系時提到每個樓做三個點(diǎn)，考慮到建設(shè)單位不同意，給幾個錢做幾個點(diǎn)。其一共做了四個靜載實(shí)驗(yàn)點(diǎn)，其中6號樓一個點(diǎn)，9號一個，10號兩個，做這四個點(diǎn)符合規(guī)范，我們出的報告是實(shí)事求是出的。
8、證人孫某1當(dāng)庭證言證實(shí)，其檢測結(jié)果和出具報告是一致的，（阮某1）沒有暗示過把不合格的檢測結(jié)果做成合格的檢測報告。除了做靜載實(shí)驗(yàn)外還采取了重力觸控和標(biāo)準(zhǔn)灌注實(shí)驗(yàn)，對三棟樓都采取了。
9、鑒定人劉某2當(dāng)庭證言證實(shí)（針對辯護(hù)人所提鑒定報告中樓號不統(tǒng)一的問題），6#和6-A#是同一個建筑物，我們可以讓建研地基出具相關(guān)的解釋。現(xiàn)場只有這么一個樓，這是勘察報告的筆誤，我們當(dāng)時沒有要求他們（建研地基）改。（針對辯護(hù)人所提國檢中心和建研地基的合同在建研地基勘察報告之后的問題）我們電子版給了他們要求，相當(dāng)于我們的工作疏忽，建設(shè)局給我們的合同都涵蓋了。前提是我們有合同，我們執(zhí)行了建設(shè)局的合同。
10、鑒定人白某當(dāng)庭證言證實(shí)，現(xiàn)場踏勘時我在現(xiàn)場。打孔挖探井時其沒有在場。
根據(jù)本院查明的事實(shí)、證據(jù)及相關(guān)法律規(guī)定，針對一審判決及上訴人提出的上訴理由、辯解意見、辯護(hù)人所提辯護(hù)意見、出庭檢察員發(fā)表的意見綜合評判如下：
一審認(rèn)定原審被告人王健、王國典、白振琦構(gòu)成工程重大安全事故罪的關(guān)鍵證據(jù)是《國家建筑工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心鑒定報告》（簡稱：國檢中心鑒定報告）和《河北建筑工程司法鑒定中心司法鑒定意見書》（河北建工鑒定意見書）。針對《國檢中心鑒定報告》，辯護(hù)人提出國檢中心出具的鑒定報告不客觀、不真實(shí)。經(jīng)查，《國檢中心的鑒定報告》系由原萬全縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局在刑事立案前委托國檢中心所作，鑒定人出庭亦證實(shí)《建研地基基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司》（簡稱：建研地基）在打孔挖探井時涉案的相關(guān)當(dāng)事人及國檢中心人員均不在場。鑒定人雖作出相關(guān)說明，但對上訴人及辯護(hù)人所提該中心依據(jù)的建研地基勘察報告的數(shù)據(jù)存在虛假，取樣的范圍在強(qiáng)夯范圍之外，深度在強(qiáng)夯處理深度之上的質(zhì)疑，鑒定人及公訴人并未提供相關(guān)證據(jù)予以駁辯。由此現(xiàn)無法證實(shí)國檢中心所依據(jù)的建研地基的勘察報告，系嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)范要求所實(shí)施的；另在一、二審期間，原審被告人一方均曾提出申請要求對地基不均勻沉降的原因進(jìn)行重新鑒定，但因現(xiàn)場條件發(fā)生重大變化，已不具備重新鑒定的條件，致使鑒定終止。故國檢中心關(guān)于鴻聚苑6-A#、7#、8#樓地基部分所作出的鑒定報告不能作為定罪依據(jù)予以認(rèn)定?！逗颖苯üよb定意見書》中所委托鑒定事項是對張家口萬某聚苑6-A#、7#、8#住宅樓地基不均勻沉降與地基處理施工因果關(guān)系作出司法鑒定。但鑒定結(jié)論之一為地基發(fā)生不均勻沉降是導(dǎo)致上部結(jié)構(gòu)開裂的主要原因，明顯超出了委托鑒定事項；且依據(jù)的鑒定材料是委托方提供的建筑結(jié)構(gòu)施工圖、巖土工程勘察報告、施工技術(shù)資料、施工日志、檢測報告等，而上述鑒定材料均屬在歷次一、二審程序中原有的，其中部分材料還系是雙方當(dāng)事人存在較大爭議及未被采信的；現(xiàn)作為依據(jù)的鑒定材料中沒有現(xiàn)場勘查、實(shí)物勘驗(yàn)等具有客觀性、物證性材料，故所得出的鑒定結(jié)論缺少客觀證據(jù)支持。河北建筑工程司法鑒定中心司法鑒定意見書亦不能作為本案定罪依據(jù)而予以認(rèn)定。據(jù)此上訴人及辯護(hù)人所提《國檢中心鑒定報告》6-A#、7#、8#樓地基部分的鑒定意見不客觀、不真實(shí)及《河北建工鑒定意見書》不能作為本案證據(jù)的上訴理由、辯解意見及辯護(hù)意見成立，本院予以采信。檢察員所提《河北建工鑒定意見書》是鑒定機(jī)構(gòu)及鑒定人員依據(jù)專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和鑒定規(guī)范作出的，具有刑事訴訟法要求的證據(jù)資格和證明力的出庭意見不能成立。其他與本案有關(guān)的證據(jù)材料，雙方存有爭議，但均不能予以證實(shí)。故本院無法認(rèn)定
本院認(rèn)為，綜開公司作為張家口鴻聚苑住宅樓工程的建設(shè)單位，在開發(fā)6-A#、7#、8#住宅樓過程中，縮短工期，降低成本，不嚴(yán)格按設(shè)計要求組織施工；超出地勘范圍與張家口設(shè)計公司簽訂建設(shè)工程設(shè)計合同；在設(shè)計圖審查合格之前就與中冶公司簽訂地基處理合同，設(shè)計要求的部分內(nèi)容沒有納入地基處理合同的要求；對處理后的地基進(jìn)行檢測時，壓縮費(fèi)用，降低檢測標(biāo)準(zhǔn)。國檢中心關(guān)于鴻聚苑6-A#、7#、8#樓地基部分作出的鑒定報告及河北建筑工程司法鑒定中心出具的司法鑒定意見書不能作為定罪證據(jù)采用，因此根據(jù)檢察機(jī)關(guān)指控，認(rèn)定中冶公司在地基處理過程中存有違反國家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)行為的事實(shí)不清，證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)尚不足以證實(shí)原審被告人王健、王國典、白振琦構(gòu)成工程重大安全事故罪。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百九十五條第（三）項、第二百二十五條第一款第（三）項、第二百三十三條之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷河北省張家口市萬全區(qū)人民法院（2017）冀0729刑初1號刑事判決主文第一項、二項、三項，即被告人王健犯工程重大安全事故罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金50萬元；被告人王國典犯工程重大安全事故罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金15萬元；被告人白振琦犯工程重大安全事故罪，免于刑事處罰。
二、上訴人（原審被告人）王健無罪。
三、上訴人（原審被告人）王國典無罪。
四、上訴人（原審被告人）白振琦無罪。
本判決為終審判決。
審判長 趙 潔
審判員 馬文輝
審判員 鐘海山
二〇一八年五月十一日
書記員 栗 智